工程质量保证金协议（精选13篇）

工程质量保证金协议 篇1

　　甲方：

　　乙方(施工方)：

　　甲、乙双方就工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下：

　　1.就项目，乙方作为施工单位，应于年月日之前将质量保证金人民币共计元存入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

　　2.工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。

　　3.工程质保期满后3日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。

　　4.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。

　　5.未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。

　　6.本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。(以下无正文)

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　________ 年 ___ 月 ___ 日

　　签订地点：_____________

工程质量保证金协议 篇2

　　甲方：

　　乙方(施工方)：

　　甲、乙双方就工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下：

　　1.就项目，乙方作为施工单位，应于年月日之前将质量保证金人民币共计元存入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

　　2.工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。

　　3.工程质保期满后3日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。

　　4.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。

　　5.未尽事宜，另行协商。

　　在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。

　　6.本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。

　　甲方(签章)：_________

　　乙方(签章)：___________

　　______年___月___日

　　签订地点：_____________

工程质量保证金协议 篇3

　　委托方： (甲方)

　　证件类型及编号：

　　住址：

　　联系方式：

　　受托方： (乙方)

　　开户银行：

　　统一社会信用代码：

　　住址：

　　联系方式：

　　建设单位： (丙方)

　　证件类型及编号：

　　住址：

　　联系方式：

　　根据 号和 号文件精神，为加强 市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任时间的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：

　　1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。

　　2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任时间满后返还工程承包单位，不得挪作他用。

　　3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

　　4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

　　5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。

　　6.本协议未尽事宜，按 文件和相关法律法规办理。

　　7.本协议一式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，经三方签字盖章后生效。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　年 月 日 年 月 日

　　签订地点： 签订地点：

　　丙方(签章)：

　　年 月 日

　　签订地点：

　　附件：

　　建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)

　　根据 号和 号文件精神， 建设的 项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存 元“保证金”。

　　开户行： (盖章)

　　专户账号：

　　经办人： 　 (签字)

　　年 月 日

工程质量保证金协议 篇4

　　委托方：(甲方)

　　受托方：(乙方)

　　根据号和号文件精神，为加强市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任时间的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：

　　1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。

　　2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任时间满后返还工程承包单位，不得挪作他用。

　　3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

　　4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。

　　乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

　　5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。

　　6.本协议未尽事宜，按文件和相关法律法规办理。

　　7.本协议一式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，经三方签字盖章后生效。

　　甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　丙方(签章)：

　　______年____月____日______年____月____日

　　签订地点：

　　签订地点：

　　签订地点

　　______年____月____日

工程质量保证金协议 篇5

　　甲方;______乙方：______

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对______________(工程全称)签定工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　_______________________________________________

　　___________________________________________________

　　__________________________。

　　二、质量保修期

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为__________年;

　　⒊装修工程为________年;

　　⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为______年;

　　⒌供热与供冷系统为________个采暖期、供冷期;

　　⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为______年;

　　⒎其他项目保修期限约定如下：

　　________________________________________________

　　____________________________________________________

　　______________________________________。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　三、质量保修责任

　　⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

　　⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　四、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　五、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：______________

　　__________________________________________________

　　____________。

　　本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

　　甲方(公章)：______

　　乙方(公章)：______

　　法定代表人(签字)：______

　　法定代表人(签字)：______

　　______年 ______月 ______日

　　______年______ 月 ______日

工程质量保证金协议 篇6

　　为进一步贯彻《上海市建设工程材料管理条例》、沪建建[20_________]848号《关于进一步加强本市建材质量监督管理若干规定的通知》的精神，加强本市准用、备案管理范围内的建设工程材料（以下简称建材）的监督管理，强化建材各方主体的质量责任，杜绝建材生产、采购、使用过程中出现的管理不规范行为，决定对建材质量保证书（即质量证明书或出厂检验报告，以下统称为质保书）及施工现场建材台帐实行规范化管理。现对实行准用、备案、生产许可或按规定要求复验的建材有关规定如下。

　　一、建设工程总承包单位（施工单位）、监理单位按建材品种，建立《建设工程材料采购验收检验使用综合台帐》（以下简称综合台帐，格式见附表）、《建设工程材料监理监督台帐》（以下简称监督台帐，格式见附表）。

　　二、总承包单位（施工单位）应按设计、标准、购置合同规定等要求对进场建材按批验收，符合要求的建材方可办理验收入库手续。监理单位应按有关规定进行监督验收。验收要求如下：

　　1、对产品的标志（标识）、外观质量状况等实物特征进行验收；

　　2、对生产厂家（或材料供应商）所提供的准用证防伪复印件、备案证明防伪复印件、许可证复印件、质量保证书、送货单等质量证明资料逐件进行审核；

　　3、对实际生产企业名称、_____、品种规格是否与质量证明资料一致进行验收。

　　三、总承包单位（施工单位）应按有关规定对建材进行复验，监理单位应按规定见证取样，代表建材生产单位的人员应到场参与，取样后应及时送检，并将检测结果（合格或不合格）记录在相应综合台帐和监督台帐中。建材所使用的部位应在综合台帐和监督台帐中作相应的记录。建材复验结果不合格的，应按不合格品控制程序处置，处理情况须在综合台帐和监督台帐的备注栏中记录备查。

　　四、施工现场存贮堆放的建材应标明“合格”、“不合格”、“在检”、“待检”等产品质量状态，并注明建材生产企业名称、品种规格、进场日期及数量等。并按建材性能要求进行存贮和保管。

　　五、监理单位应当将工程项目所需的建材质量和使用情况纳入监理范围，并对建材的使用方案进行审验核准，对施工单位使用的建材质量和进场产品的质量检测加强动态监督。监理单位应对总承包单位（施工单位）上报的《工程材料/构配件/设备报审表》及其质量证明资料进行严格审核，符合要求方可签字（盖章），同意其使用，并在监督台帐中作好相应的记录。如发现施工单位有使用未经监理单位签字（盖章）认可建材行为的，监理单位应及时签发《监理工程师通知单》或《工程暂停令》，制止这一行为。如施工单位不按此执行，监理单位应向市、区建材质量监督机构反映。

　　六、建材生产单位在提供建材时，应出具与建材质量相一致的质保书，对出厂（场）的建材质量负责。不得提供空白质保书，另行补报的`质保书应按规定时间补报。质保书必须连号、按顺序使用。质保书一式两联，一联留存，一联提供给用户，并加盖本单位公章或质检部门检验专用章。

　　七、建设工程材料质保书必须明示以下内容，并由检验人员、签发人签字。

　　1、质保书编号。

　　2、生产单位名称、地址、联系电话、传真、邮编，用户单位名称。

　　3、产品名称（产品名称必须与准用证或备案证明产品名称一致）、执行标准及编号（执行企业标准的必须与企业在本市建材业主管部门登记的产品标准一致）。

　　4、_____、规格、等级、数量、批号、生产日期（检验日期）、出厂日期。

　　5、质量指标（详见附表）。产品出厂（场）检验指标必须包含检验项目、标准指标值、实测值等内容。

　　6、准用证编号或备案证明编号。防伪复印件编号（补填）。

　　八、建材销售单位应向买受人提供质保书的原件，对其销售的建材质量负责。不得提供空白质保书，另行补报的质保书应按规定时间补报，所提供的建材应与所出具的质保书一致。若为复印件则应注明购买时间、供应数量、买受人名称并加盖销售单位公章。销售单位应对复印情况进行登记。

　　九、为保证现场建材抽样的真实性，水泥制品生产单位、商品混凝土生产单位、商品砂浆生产单位采购的建材进场时，代表建材生产单位的人员应到场参与取样，由采、供双方共同取样后及时封存，样品数量应能满足检测的需要，封存样的封条应注明样品生产企业名称、样品编号、样品品种、规格、生产日期、批号及代表数量、封存日期，双方经办人签名或盖章。封存样品的封条应完整无损。

　　保证人：

　　_______年_______月_______日

工程质量保证金协议 篇7

　　合法的工程质量保证书

　　发包人：?(甲方)?承包人：?(乙方)

　　甲乙双方根据相关法律法规，经协商一致，就位于?的甲方住房的.大理石装簧(外墙面及屋檐)事宜，签定工程质量保证书。

　　第一条?工程质量承包范围和内容

　　1、质量保证期限：经甲乙双方约定，大理石的质量保证期限为20年。

　　2、质量保修范围：包括外墙和屋檐的大理石墙面及双方约定的其他项目。

　　第二条?质量保证条款明细：

　　1.?保证大理石墙面能达到合理使用年限;

　　2.?保证大理石墙面接缝平整，整体墙面纹理通顺;

　　3.?保证大理石墙面不开裂、空鼓、脱落;

　　4.?保证安装大理石墙面牢固、无倾歪，杜绝缺楞掉角和裂缝等现象。

　　5.?其他项目保证条约：

　　第三条?质量保修责任

　　2.发生紧急抢修的，乙方在接到甲方通知后，应当立即到达现场抢修。

　　3.除不可抗力以外造成的大理石墙面脱落、裂缝、空鼓、倾斜等情况，乙方负全部责任。(不可抗力：指因战争、_____、物体坠落或其他非甲乙方责任造成的灾害以及自然灾害。)

　　第四条?保修费用

　　因建筑安装质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担。

　　第五条?其他

　　双方约定的其他工程质量其它注意事项：

　　本工程质量保证书，由甲乙双方在竣工前共同签署，自签订之日起即产生法律效力。

　　甲方(签字)：?乙方(签字)：

　　年?月?日?(附件：乙方身份证)

工程质量保证金协议 篇8

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对工程签订质量保证。

　　第一条：工程质量承包范围内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道，以及双方约定的其他项目。

　　第二条：质量保证条款明细

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保证如下：

　　1.保证地基基础工程和主体结构工程能达到合理使用年限；

　　2.保证屋面具有防水能力、洗手间等具防渗漏性能；

　　3.保证整体楼层具有抗风防水抗震能力；

　　4.保证楼内水电畅通；

　　5.保证房屋各楼层建筑高度达到发包方要求；

　　6.保证房屋建筑格局适用于甲方要求；

　　质量保证自工程竣工验收合格之日起生效。

　　第三条：质量保修责任

　　2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即达到事故现场抢修。

　　3.对于涉及结构安全质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由当地安全建筑管理部门或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　4.除不可抗力以外造成的房屋倒塌、裂缝、倾斜等因素，乙方负责全部责任。

　　第四条：保修费用

　　因建筑质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担。

　　保证人

　　_______年_______月_______日

工程质量保证金协议 篇9

　　系统工程质量保证书

　　为做好对工程的跟踪服务工作，对由?项目经理_________负责的?系统工程，做出如下保证：

　　1，?符合提供的设计图纸。

　　2，?符合国家弱电的相关规范。

　　3，?相关硬件设备均使用正规厂商生产的合格产品。

　　4，?所使用软件均是正版。

　　5，?保修期限内，属于保修范围的工程质量问题，均有本公司承担维护责任。

　　保修期限：

　　在正常使用条件下，建设单位的最低保修期限为：

　　硬件设备运行正常2年

　　设备联动运行正常2年

　　外包及装修挂件无松动变形期限为5年

　　其它按合同规定

　　其它保修期限由建设方和承建方约定。

　　本工程保修期自竣工之日起计算。

　　保修范围：

　　涉及到本系统的由承建方提供的.硬件设备和软件系统。

　　用于本系统的由承建方提供的管材线材。

　　由承建方提供装修外包工程竣工后，有关报修来电(或来访)，本公司将及时做出人员安排进行现场察看，做出书面答复，妥善进行处理。

　　保修承诺

　　质量保证期头三个月，我公司将排除足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作，我公司维修负责人每天应与工程部及相关部门主动联系一此，在甲方维修备案本上签到。在质量保证期的第四个月，我公司撤回常驻维修人员，但遇有需维护或维修的事项时，我公司人员将在甲方通知后24消失内赶到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量和效果。

　　培训计划

　　为甲方及使用有关人员提供的培训内容包括：

　　1、系统工作原理。

　　2、系统硬件，软件组成及功能特点。

　　3、整个系统运作的过程及维护。

　　4、接受疑难问题解答。

　　培训课程大纲。

　　1、系统概述，原理及构成设计。

　　2、系统设备功能，设置操作及故障排除介绍。

　　3、中心机房设备的常规操作

　　4、系统软件功能介绍、操作、超汛、打印功能操作。

　　5、实习操作。

　　培训资料

　　1、系统设备使用手册

　　2、工程相关图纸

　　3、_____手册

工程质量保证金协议 篇10

　　1、按照中华人民共和国建设部令“第80号”《房屋建筑工程质量保险办法》及《建设工程质量管理条例》中相关内容进行保修。

　　2、该工程在市质量监督站、市安全监督站及许昌安全管理局监督下，施工中严格执行工程建设强制性标准，安全生产、文明施工、百年大计、质量第一。

　　3、保证执行上级部门有关建筑材料用证制度，严格建筑材料采购、产品合格证、复验报告手续，确保使用建筑材料的合格率达100%。

　　4、该工程竣工后按建设部()号规定，经建设、勘察、设计、监理、施工方验收、质量监督部门核定为合格工程。

　　5、建设工程验收合格用户在使用时，向用户提出交《建筑工程保修书》、《建筑工程使用说明书》，已备用户在使用过程中了解应注意事项和发现问题及时向我方反馈。

　　6、我公司承建的建筑产品，在保修期内和出现因施工原因所造成的工程质量方面的一切问题(除人为的和不可预见的自然灾害)，我公司保证随叫随到，及时进行处理，且在工程交付使用期后进行工程回访工作，以观察询问工程在使用期间的情况。

　　7、用户使用过程中如有需施工解签的技术问题和出现质量问题，可直接反馈到我公司或打电话进行咨询，我方接通之后____日内给予答复，并进行维修处理。保证达到用户满意。8切实搞好建筑产品的质量，实行建筑产品交付使用后的服务质量和水平。

　　联系人：建筑工程有限公司分公司

　　项目经理：

工程质量保证金协议 篇11

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　甲、乙双方就工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下：

　　1、就项目，乙方作为施工单位，应于年月日之前将质量保证金人民币共计元存入甲方账户

　　2、甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

　　3、工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。

　　4、工程质保期满后3日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。

　　5、甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。

　　6、未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。

　　7、本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　____年_____月_____日

工程质量保证金协议 篇12

　　桐子林建设管理局：

　　桐子林水电站35kV雅桐变电站1#主变(编号06080)在原质保期内因损耗问题于20__________年6月22日对1#主变实施了拆除，并进行返厂大修。20__________年8月16日1#主变重新安装就位;20__________年8月18日完成了对1#主变交接和冲击试验并开始空载运行;20__________年8月21日1#主变带负荷运行，且运行情况良好。

　　根据桐子林建设管理局(桐子林[20__________]72号)《关于重新确定桐子林水电站35kV雅桐变电站1号主变质保期的函》，对1#主变质保期进行了重新确定，质保期从20__________年8月22日起至20__年8月21日截止。在改质保期内1#主变运行正常，所以根据相关约定，我公司现申请退还剩余质保金。

　　质保金总额：_________________元(大写： ______________ 整)已退质保金：_________________元(大写：_________________整)剩余质保金：_________________元(大写：_________________整)开户单位：四川省秭源建设工程有限公司

　　账号：_________________

　　开户银行：中国银行成都开发西区支行

　　申请人：_________________

　　20__________年_____月_____日

工程质量保证金协议 篇13

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对(工程名称)签订工程质量保修书。

　　1、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　具体保修的内容，双方约定如下：

　　安徽建设学校教学楼周边绿化工程。

　　2、质量保修期

　　2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　(1)园建工程为2年;

　　(2)装修工程为2年;

　　(3)电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;

　　(5)绿化种植工程竣工验收后的保质养护期为1年;

　　(6)绿化种植工程竣工验收成合格后的缺株和成活质量不合格及养护期内的缺株应及时补充更换，费用由承包人自负;补充更换种植后的成活保质期再顺延为一年，直至全部成活质量合格。

　　其他项目保修期限约定如下：国家、行业有规定的，按规定执行，国家、行业无规定的，按壹年执行。

　　2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　3、质量保修责任

　　3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。

　　承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

　　3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关法律法规的规定，立即向当地建设管理部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　4、保修费用

　　4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　5、其他

　　5.1双方约定的其他工程质量保修事项：

　　5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

　　发包人(公章)：________________ 承包人(公章)：________________

　　法定代表人(签字)：________________ 法定代表人(签字)：________________

　　_____________年______月______日 _____________年______月______日

新闻综合来源链接：https://edu.vso.com.cn/ku/